Decorltd.ru

ООО «Декор»
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Договор на выполнение шефмонтажных работ (Образец)

Договор на выполнение шефмонтажных работ (Образец)

Акт об окончании монтажных работ

Сотрудничество двух организаций, которое происходит на возмездной основе или по договору подряда заканчивается подписанием акта выполненных работ. Этот документ становится основанием для оплаты услуги.

При подписании договора должно быть оговорено, как именно будет называться данный документ:

  1. акт выполненных работ;
  2. акт приемки выполненных работ;
  3. акт приема-сдачи выполненных работ и пр.

При судебных разбирательствах договор и акт выполненных работ становятся основанием для решения споров или определения срока давности.

Подходящим моментом считают не только время, когда работы закончены в полном объеме. Допустимо составлять документы, когда завершились конкретные этапы. В этом случае того, кто подписал документ, будут считать ответственным, если обязательства выполнены полностью, но возникли какие-либо дефекты и проблемы.

У документа есть две части – вводная, основная. Первая часть предполагает фиксацию информации относительно того, на каком основании составляется бумага. Вторая часть посвящается точному описанию каждого вида деятельности, со всеми характеристиками и подробностями.

На этапе заключения договора стороны должны заранее договориться о том, как будет называться акт. Вот лишь некоторые варианты приемлемых названий:

  • Акт приемки монтажных работ.
  • Выполненных работ.
  • Приемки выполненных работ.
  • С любыми словами, включающими «приемку», «сдачу» и так далее.

Выбранный вариант формулировки упоминается далее по всему тексту договора. После этого термин упоминают и в самом акте.

Стороны так же отдельно определяют, в каком порядке в принципе будут приниматься результаты, как фиксируются дефекты. Подобная информация обязательно указывается в отдельном соглашении. Количество экземпляров договора – по количеству заинтересованных сторон. Каждая из копий заверяется участниками. Ту же функцию могут выполнять представители, если они наделены соответствующими полномочиями.

Читать еще:  В течении суток снять деньги со сберкнижки

Один из экземпляров передается исполнителю, второй – заказчику.

ДОГОВОР
шеф-монтажа

г. ________________________ «__»____________ 20_г.

«Заказчик» ___________________________________, в лице ____________________, действующего на основании ___________________________, и
«Исполнитель» ___________________________________, в лице ____________________, действующего на основании ___________________________, подписали этот договор на таких условиях.

1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется на платной основе провести монтаж и ввод в эксплуатацию следующего оборудования: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________.

2. Работы, предусмотренные п. 1 данного договора, будут проводиться по адресу: _____________
___________________________________________________________________________. Заказчик для выполнения работ обязуется обеспечить персоналу Исполнителя беспрепятственный доступ на объект.

3. Исполнитель обязуется выполнить предусмотренные договором работы в срок до «___»______________ 20_г. При невозможности закончить работы по независящим от Исполнителя причинам, последний обязуется заблаговременно письменно уведомить об этом Заказчика.

4. Стоимость работ, предусмотренных данным договором, составляет ____________ рублей. Указанную сумму Заказчик перечисляет Исполнителю на таких условиях: _____________________________________. За нарушение сроков расчетов Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере ____________________.

5. Окончание всех работ оформляется актом приема-передачи выполненных работ. Стороны его подписывают по следующей процедуре: _____________________________________________
______________________________________________________________________________.

6. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ. В случае выявления Заказчиком недостатков, Исполнитель обязуется их устранить за свой счет в течение ________ дней. Кроме того, Исполнитель возмещает Заказчику нанесенные убытки.

7. Данный договор вступает в силу с момента подписания и действует до «___»___________ 20_г. Досрочное расторжение договора разрешается в следующих ситуациях: _____________________
_____________________________________________________________________________. В случае досрочного прекращения взаимоотношений на стороны возлагаются такие обязательства:_________________________________________________________________.

8. Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, для Заказчика и Исполнителя.

Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

Столичная юридическая служба «Социальные юристы» — это сформированная команда профессиональных юристов и адвокатов, обеспечивающая оперативный доступ граждан к юридическим услугам независимо от их социального статуса и материального положения, в том числе по общедоступным и сниженным ценам (для определенных категорий граждан предусмотрены значительные скидки).

Читать еще:  Заявление на возврат денег по вине туроператора

Ключевые моменты нашей работы:

  • Оказание юридических услуг независимо от социального статуса и материального положения
  • Осуществление юридических услуг по сниженным ценам
  • Подготовка необходимых документов в кратчайшие сроки

Нам удалось объединить квалифицированных юристов, которые имеют большой опыт работы в гражданских, административных и уголовных дел в судах общей юрисдикции, арбитражном судопроизводстве, обжаловании действий (бездействий) государственных органов. Благодаря этому формируется комплексный подход в консультации юриста для решения вашей проблемы.

Юридическая помощь и консультация юриста

Все сотрудники имеют юридическое образование и постоянно профессионально совершенствуются. «Ваша победа – наша профессия!» — это один из главных принципов нашей компании. Мы не просто говорим, а тщательно работаем над каждым вопросом и нам очень важно, чтоб исход дела, за которое мы беремся, был для вас положительным. Лучшие адвокаты Москвы помогут вам в решении ваших проблем тел.: +7 (499) 408-21-03 , +7 (499) 408-46-03

  • Юрист КАСКО
  • Адвокат по ОСАГО
  • Юрист по ОСАГО
  • Юрист по спорам со страховыми компаниями
  • Адвокат по ДТП
  • Юрист по арбитражным делам
  • Адвокат по арбитражным спорам
  • Юрист по арбитражным спорам
  • Юрист по авторским правам
  • Судебный юрист для организации
  • Юрист арбитраж
  • Адвокат в арбитражном суде
  • Юрист по гражданским делам
  • Юрист в арбитражном суде
  • Адвокаты по семейным делам
  • Адвокат в мировом суде
  • Адвокат по страховым делам
  • Адвокат по жилищным делам
  • Международный адвокат
  • Адвокат по приставам
  • Адвокат интернет
  • Трудовой адвокат
  • Медицинский адвокат
  • Административный адвокат
  • Гражданский адвокат
  • Туристический адвокат
  • Адвокат по авторскому праву
  • Юрист по строительству
  • Земельный адвокат
  • Кредитный адвокат
  • Уголовный адвокат
  • Туристический юрист
  • Юрист по интеллектуальной собственности
  • Антимонопольный юрист
  • Юрист ЖКХ
  • Юрист по защите прав потребителей
  • Социальные юристы
  • Муниципальный юрист
  • Банковский юрист
  • Международный юрист
  • Юрист по банкротству
  • Корпоративный юрист
  • Земельный юрист
  • Юрист по авторскому праву
  • Наследственный юрист
  • Юрист интернет
  • Медицинский юрист
  • Юрист аудитор
  • Административный юрист
  • Юрист по судебным приставам
  • Гражданский юрист
  • Юрисконсульты в Москве
  • Трудовые юристы
  • Кредитный юрист
  • Адвокат по снижению алиментов
  • Адвокат по уменьшению алиментов
  • Адвокат по алиментам
  • Адвокат по взысканию алиментов
  • Адвокат по разделу имущества
  • Адвокат по разводам
  • Юрист для расслужебливания жилья
  • Автоюрист по ДТП
  • Адвокат по автокредитам
  • Адвокат по недвижимости
  • Адвокат по наследству
  • Судебный адвокат
  • Семейный адвокат
  • Жилищный адвокат
  • Арбитражный адвокат
  • Автоадвокат
  • Юрист по недвижимости
  • Юрист по наследству
  • Судебный юрист
  • Страховой юрист
  • Семейный юрист
  • Жилищный юрист
  • Арбитражный юрист
  • Автоюристы
Читать еще:  За что нужно платить на постановку учет гибдд

Работаем быстро и качественно

Приемлемая стоимость услуг

95% выигранных дел

МЫ НАХОДИМСЯ В ЮЗАО Г. МОСКВЫ,
РЯДОМ СО СТ.М. «АКАДЕМИЧЕСКАЯ».
УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, Д.3, ОФ.111

ТЕЛ.: +7 (499) 408-21-03 , +7 (499) 408-46-03
Прием в офисе ежедневно с 7:00 до 21:00, по
предварительной записи

«Социальные юристы» всегда готовы прийти к вам на помощь.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector